Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous en acceptez l'utilisation.

 

Réhabilitation de 4 immeubles en VEFA 
Date limite de remise des plis : 31 octobre 2019 avant 12h

Identification de l'organisme qui passe le marché :
Monsieur Vincent BOUGAMONT, Directeur Général, La fabrique des quartiers Métropole Européenne de Lille SPLA,
8 Allée de la Filature, 59000 Lille 

Objet du marché :
Dans le cadre de l'opération LQA (Lille Quartier Ancien), menée par la SPLA La fabrique des quartiers Métropole Européenne de Lille, pour le compte de la ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille, va être conduite une opération de réhabilitation sur 4 immeubles en VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) au profit du bailleur INA 3F.
L'objectif de cette opération de travaux est de réhabiliter durablement et qualitativement les immeubles dégradés situés à LILLE aux adresses suivantes :

  • 18 rue Paul Lafargue
  • 9 cité Stievenaert
  • 44 rue Philippe de Comines
  • 60 rue Albert Samain
  • 235 rue Pierre Legrand.

Durée du marché : Ce marché de travaux comporte une seule tranche. La durée globale de l'ensemble des marchés est de dix (10) mois à compter de la date fixée par l'OS précisant la date de démarrage de la période de préparation. La durée d'exécution des marchés comprend la période de préparation (1 mois) et le délai d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis.
À titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront au mois de : Février 2020.
Il n'est pas prévu de reconduction.
Ce marché n'est pas réservé.

Nombre et consistance des lots :
Le marché de travaux est divisé en 11 lots définis ci-dessous :

  • LOT 01 : GROS OEUVRE - DEMOLITIONS
  • LOT 02 : RAVALEMENT DE FACADE
  • LOT 03 : CHARPENTE - COUVERTURE - ETANCHEITE
  • LOT 04 : MENUISERIES EXTERIEURES
  • LOT 05 : CLOISONS - DOUBLAGE - PLÂTRERIE
  • LOT 06 : MENUISERIES INTERIEURES
  • LOT 07 : CARRELAGE - FAÏENCE
  • LOT 08 : ELECTRICITE - VENTILATION
  • LOT 09 : CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRES
  • LOT 10 : PEINTURE - VITRIFICATION
  • LOT 11 : OSSATURE BOIS

Les candidats souhaitant remettre une offre sont invités à visiter les lieux d'exécution du marché avant remise de leur offre particulièrement pour les lots 01, 02, 03, 04 et 05. La visite permettra aux candidats de rédiger une note explicitant leur compréhension des enjeux spécifiques au bâtiment (10 points sont consacrés à l'évaluation de cette note). À l'issue de leur visite, une attestation sera délivrée aux candidats, celle-ci devra être jointe à l'offre.

Procédure de passation : 
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur dans le respect des dispositions de l'article L.2123-1 du code de la commande publique et selon les modalités particulières suivantes : La procédure mise en oeuvre est une procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation. Il ne s'agit pas d'une procédure avec délai d'urgence.

Modalités d'attribution : 
Le marché de travaux est divisée en 11 lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché séparé confié à une entreprise ou à un groupement d'entreprises. Chaque marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées. Dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt de sa candidature ou de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement solidaire. Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement.

Possibilité de présenter une offre pour :

  • Un lot
  • Plusieurs lots
  • L'ensemble des lots.

Le délai de validité des offres est fixé à 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date limite de réception des offres ou, en cas de mise en oeuvre de la négociation, à compter de la date limite de réception des offres finales. Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). La proposition d'une offre avec variante sera présentée dans un acte d'engagement distinct de celui de l'acte d'engagement de la solution de base sur lequel sera indiqué qu'il s'agit d'une proposition de variante.
Les candidats présenteront un dossier spécifique variantes comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante qu'ils proposent.
Les éléments nécessaires à la sélection des candidatures sont repris à l'article 4 du Règlement de Consultation.

Critères de sélection : Le maître de l'ouvrage choisira l'attributaire du marché sur la base des critères de sélection suivants :

  • Prix : 60%
  • Pertinence du mémoire justificatif : 40%

Date limite : 31 octobre 2019 avant 12h

Renseignements divers :
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique par mail à marchesonline@groupemoniteur.fr 

Pour les questions administratives, veuillez contacter :

Sylvie MILHAMONT - Assistante opérationnelle - smilhamont@lafabriquedesquartiers.fr  - tel : 03 59 00 11 90,

Pour les questions techniques, veuillez contacter :

Marie-Charlotte MINOUX - Chargée d'opérations Habitat - mcminoux@lafabriquedesquartiers.fr - tel : 03 59 00 11 90,

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande :

  • via le profil d'acheteur.
  • Par écrit (courrier ou courriel) à

Madame Marie-Charlotte MINOUX
La fabrique des quartiers Métropole Européenne de Lille SPLA
8 allée de la Filature - 59000 LILLE
mcminoux@lafabriquedesquartiers.fr

Une réponse sera alors adressée au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres à tous les candidats ayant retiré le dossier et indiqué leurs coordonnées lors du retrait.
Adresse Internet du profil acheteur :  https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication :27/09/2019

 

 

Faire la ville avec et pour les habitants de la Métropole Lilloise 

  • metropole
  • metropole
  • metropole
  • metropole